温宿精装修培训学校

温宿精装修培训学校文章前言：为您提供全面的温宿学精装修的学校，温宿精装修培训哪里好，温宿精装修培训学校，温宿精装修短期培训班，温宿精装修培训学校地址，温宿学精装修培训，温宿精装修培训哪里好，温宿精装修培训班，温宿精装修技术培训信息以及温宿精装修培训学校和温宿精装修培训班最新资讯，湖南阳光精装修培训学校，常年面向温宿地区开设精装修培训班，是专业的温宿精装修学校，常年面向温宿地区招生，热忱欢迎温宿地区的精装修技术求学者来我校学习最专业的精装修技术。温宿精装修培训学校，开发商迟延履行遭遇疫情，责任自担

温宿精装修培训班文章内容：

开发商迟延履行遭遇疫情，责任自担
2019年5月，高明夫妻（系化名）二人与苏州某房地产开发公司签订《苏州市商品房买卖合同》一份，约定高明夫妻购买吴中区某楼盘精装修商品房一处，总价390万余元，约定开发公司应于2019年12月31日前交付房屋，逾期交房，开发商应承担逾期交房违约金。合同签订后，高明夫妻已支付全部房屋价款，但因开发公司原因未按期交房。高明夫妻向吴中法院起诉，要求开发商承担逾期交房的违约金责任。开发商则抗辩认为，合同履行中遭遇了疫情，导致交房延期，属合同法规定的不可抗力事件，应免除其违约责任。
法院审理后认为，本案中确定逾期交房期间为2020年1月1日起至2020年3月30日止的三个月。由于当事人约定的精装修房屋的交付日期为2019年12月31日前，该时间节点并未出现疫情，如开发公司按约交房，并不会遭受疫情影响，故开发公司遭遇疫情系其自身行为所致，不可归责于购房人。如果免除、减轻开发商责任，也即是令无任何过错的购房人为违约方开发公司“买单”，显然有失公允。按照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。故开发公司以疫情为由要求免责无法律依据，法院对该抗辩意见不予采纳。法院遂在依法调整确定违约金标准基础上，判决开发商承担相应的违约金责任。后开发商上诉至苏州中院，二审驳回上诉，维持原判。
原标题：《小吴法官说法 | 开发商迟延履行遭遇疫情，责任自担》

。温宿精装修培训学校，开发商迟延履行遭遇疫情，责任自担，温宿学精装修的学校，温宿精装修培训哪里好，温宿精装修培训学校，温宿精装修短期培训班，温宿精装修培训学校地址，温宿学精装修培训，温宿精装修培训哪里好，温宿精装修培训班，温宿精装修技术培训.(编辑:hnygdzxx888)

温宿精装修学校延伸阅读：在温宿想学精装修去哪里学，在温宿学精装修真的好吗，温宿到哪里学精装修，温宿哪里能学精装修，温宿在哪里学精装修，温宿温宿精装修学校哪家好，温宿学精装修哪里好，温宿学精装修要多久能拿证，温宿学精装修要多长时间，温宿学精装修多久可以学会，温宿学精装修要多少钱，温宿哪有学精装修的学校，温宿哪有精装修学校，温宿一般精装修学校学费，温宿精装修学校学多久，温宿学精装修学费多少钱，温宿学精装修多少钱，温宿报个精装修速成班多少钱，温宿最好的精装修学校，温宿精装修培训速成班，温宿学精装修速成班，温宿学精装修一般要多长时间，温宿精装修短期培训多长时间，温宿精装修短期培训学校，温宿培训精装修多少钱，温宿有精装修培训班，温宿哪里有精装修培训，温宿精装修培训多少钱，温宿精装修培训要多少钱，温宿精装修培训费用，温宿精装修培训中心在哪里，温宿精装修培训中心电话是多少，温宿精装修技术培训中心，温宿精装修培训哪家学校最好，温宿哪家精装修学校最好，温宿精装修技术学校，温宿精装修学校收费标准，温宿精装修培训怎么收费，温宿精装修培训班能相信吗，温宿哪家精装修短期培训好，温宿精装修技术培训学校，温宿学精装修哪家好，温宿学精装修要多久，温宿哪里可以培训精装修，温宿精装修培训班多少钱，温宿精装修培训，温宿温宿哪有学精装修的地方，温宿学精装修的学校，温宿精装修学校哪里好，温宿学精装修多少钱学费，温宿学精装修哪里最好，温宿学精装修培训班多少钱，温宿精装修速成培训，温宿精装修培训哪个好，温宿精装修培训班，温宿有名的精装修培训中心，温宿短期精装修培训学校，温宿学精装修到哪里比较好，温宿精装修培训中心，温宿精装修培训哪里好，温宿精装修速成班学费，温宿精装修短期培训，温宿精装修培训学校。

(整理：温宿精装修培训学校)